I lavori di ristrutturazione del ponte dell’Acqua, nella vallata della Limentra orientale, il cui termine inizialmente era stato previsto entro il 2 gennaio 2024, sono prorogati fino al 31 marzo 2024, con ordinanza n. 228 della Provincia di Prato.
Nella sua istruttoria, l’Architetto Claudio Pierro del Servizio assetto e gestione del territorio della Provincia di prato, Reponsabile unico di progetto, scrive:
“Considerato quanto accaduto con gli eventi metereologici precedenti e successivi al giorno 02/11/2023 che hanno portato fenomeni alluvionali tali da richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza per l’intero territorio regionale mediante DPGR N.182 del 02/11/2023;
Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 13.11.2023 ed il successivo verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 30.11.2023 che fissa il nuovo termine contrattuale per completare le opere per il giorno 24.01.2024;
Preso atto della diversa logistica di cantiere che è stata adottata per far fronte alle mutate situazioni del Torrente Limenta di Treppio nel periodo autunnale che ha comportato una dilatazione dei tempi previsti;
Dato atto che alla conclusione dei lavori di sostituzione dell’impalcato centrale del ponte, prima dell’apertura al traffico della strada provinciale SP3 “dell’Acquerino”, sarà necessario eseguire le operazioni di collaudo statico finalizzati a determinare l’effettiva portata del ponte in conseguenza degli interventi effettuati;”
In realtà, come il nostro giornale aveva già scritto, nonostante la consegna dei lavori in data 3 luglio 2023, la strada SP3 è rimasta aperta al traffico fino al 7 agosto 2023 e già il 18 dello stesso mese i lavori sono risultati sospesi per non meno di una settimana. Successivamente, residenti e proprietari di abitazioni dislocate lungo la vallata affermano di aver rilevato ulteriori periodi prolungati di inattività e che, nonostante gli eventi meteorologici particolarmente intensi dei primi di novembre, l’andamento delle acque del torrente non ha presentato, nel corso dell’autunno, caratteri di eccezionalità rispetto agli anni precedenti.
L’auspicio della popolazione interessata dai pesanti disagi dovuti all’interruzione della circolazione, che taglia letteralmente in due la valle, è che l’attuale proroga risulti sufficiente alla chiusura positiva di ogni attività e al ritorno alla normalità di tutto il comprensorio coinvolto.
